1.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是(　)
　　A.费用由发包人承担，工期给予顺延
　　B.费用由承包人承担，工期不予顺延
　　C.费用由发包人承担，工期不予顺延
　　D.费用由承包人承担，工期给予顺延

　　2.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是()。
　　A.工程师可以拒绝验收
　　B.承包人承担由此发生的费用
　　C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程帅的要求重新采购符合要求的产品
　　D.由此造成工期延误不予顺延

　　3.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则(　)
　　A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延
　　B.发包人承担的合同价款，工期顺延
　　C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延
　　D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延

　　4.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以(　)签发接收证书。
　　A.本该进行检验日
　　B.缺陷通知期内补充检验通过日
　　C.工程实际移交日
　　D.业主实际使用日

　　5.在FIDIC合同条件中，合同工期是指()。
　　A.合同内注明工期
　　B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和
　　C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数
　　D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数

　　6.给指定分包商的付款应从()内开支
　　A.进度款
　　B.变更价款
　　C.预付款
　　D.暂列金额

　　7.()是指分析索赔事件的影响。
　　A.分析索赔事由
　　B.事态调查结果
　　C.实际损失分析
　　D.损害事件原因调查

　　8.如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按()规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。
　　A.《标准化法》
　　B.《合同法》
　　C.《质量法》
　　D.《建筑法》

　　9.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于()。
　　A.质押
　　B.留置
　　C.抵押
　　D.定金

　　10.建筑工程一切险往往还加保()。
　　A.安装工程一切险
　　B.人身意外伤害险
　　C.机械损坏险
　　D.第三者责任险

　　1.答案：B
　　承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

　　2.答案：C
　　承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

　　3.答案：B
　　无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
　　重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延：工期;检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　4.答案：A
　　有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工试验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。工程虽已接收，仍应在缺陷通知期内进行补充检验。当竣工检验条件具备后，承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的l4天内完成检验工作。由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由业主承担。

　　5.答案：B
　　合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。如有分部移交工程，也需在专用条件的条款内明确约定。

　　6.答案：D
　　工程师可以发布指示，要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作，因此，只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。

　　7.答案：C
　　实际损失分析，即分析索赔事件的影响，主要表现为工期的延长和费用的增加。如果索赔事件不造成损失，则无索赔可言。损失调查的重点是分析、对比实际和计划的施工进度，工程成本和费用方面的资料，在此基础核算索赔值。

　　8.答案：A
　　如果当事人双方对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按《标准化法》的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

　　9.答案：B
　　本题考核的是担保方式的概念，考生一定要区分清楚。

　　10.答案：D
　　建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。

　　更多推荐：

　　2015年监理工程师考试真题及答案解析（更新中）

　　2015年监理工程师《》考试真题及答案解析

　　2015年监理工程师《三控》考试真题及答案解析

　　2015年监理工程师《法规》考试真题及答案解析

　　2015年监理工程师《案例分析》考试真题及答案解析